Algemene aanvullende voorwaarden:

 

 

Algemeen:

 

-               Ten aangezien van deze aanbieding zijn de geldend de Algemene Voorwaarden MST Service en Beheer.

 

 

Start- en opleverdatum:

 

-               In overleg en afhankelijk van eventuele weersomstandigheden, beschikbaarheid onderaannemers en monteurs.

-               Levertijden materialen, droog tijden materialen en meerwerk kunnen de bouwtijd verlengen.

 

 

Werkzaamheden:

 

-               Worden uitgevoerd conform de verwerkingsvoorschriften (droogtijden, enz.) van de leverancier en onderaannemers adviezen.

-               Dit kan van invloed zijn op de planning en opleverdatum. Bij een kortere planning zijn wij der halve niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.

-               Alle niet nader benoemde werkzaamheden en onderdelen.

-               Ondergrond correcties anders dan benoemd.

-               Alle niet zichtbare werkzaamheden of gebreken welke vooraf niet zichtbaar waren te zien waren of vermeld staan zullen als meerwerk worden verrekend.

 

 

Werktijden:

 

• Werktijdenzijn van 8.00 uur tot 16.30 uur. Over uren buiten deze werktijden zal een toeslag worden berekend en der halve als meerwerk worden ingediend.

 

          

Prijzen:

 

-               Alle in de offerte genoemde prijzen zijn excl. BTW. BTW valt ten laste van opdrachtgever.

-               Schilder- en stucwerk in woningen zullen conform de bepaling van de belastingdienst worden verrekend in woningen van ouder dan 2 jaar worden belast met 6% BTW. Dit dient opdrachtgever zelf aan te vragen.

 

 

 

 

 

Geldigheidsduur offerte:

 

• De geoffreerde prijzen zijn 30 dagen gelden.

 

 

Meer- en minderwerken:

 

-               Worden op regie op basis van nacalculatie verrekend.

-               Onder meerwerk wordt verstaan werkzaamheden niet vermeld in de offerte/werkomschrijving.

-               Onder minderwerk wordt verstaan niet uitgevoerde werkzaamheden vermeld in de                    offerte/werkomschrijving.

-               Anders uitgevoerde werkzaamheden zoals vermeld in de offerte/weromschrijving wordt het verschil verrekend.

 

 

De- / Her montage:

 

-               Wij geven geen garantie op de- / her montage en/of transport van materialen welke niet door ons geleverd of gemonteerd zijn.

-               Voor eventuele defecten en/of beschadigingen en/of verlies bij her montage en/of transport kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Aansprakelijkheid:

 

-               Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen aan eigendommen van derden ( bewoners, personeel, ect. ).

-               Bewoners dienen zorg te dragen voor voldoende werkplek en bescherming van eigendommen.

-               Wij zijn niet aansprakelijk voor weersomstandigheden en/of de gevolgen hiervan tijdens de montage. Wij kunnen hier dan ook niet voor de gevolgschade voor aansprakelijk gesteld worden.

 

Voorzieningen:

 

-               Water, elektra, schaft en sanitaire voorzieningen zijn niet opgenomen in de offerte en dienen ons kosteloos ter beschikking te worden gesteld.

-               Indien wij hier geen gebruik van kunnen of mogen maken zullen wij de kosten hiervan in rekening brengen.

 

 

Prijs exclusief (indien anders vermeld):

 

-               Werkzaamheden anders als omschreven.

-               Constructeurs- en berekeningen- hiervan , architect-, vergunningen-, precariokosten deze zijn voor rekening opdrachtgever.

-               bouwkundige gebreken.

-               Asbestinventarisatie en verwijdering van asbest.

 

 

 

 

 

 

 

Garantie:

 

-               1 jaar op hang- en sluitwerk

-               10 jaar op de door ons uitgevoerde dak werkzaamheden.

-               Conform voorschriften leverancier en fabriek

 

 

 

Voorts valt niet onder de hiervoor genoemde garanties:

 

-               Gebreken ten gevolge van normale slijtage, verwaarlozing van onderhoud, het onjuist          onderhouden en het onjuist gebruik.

-               Gebreken ten gevolge van:

• Abnormale hoge waterstand (hoger dan 0,4 meter minus de bovenkant van de begane (grondvloer).
• Extreme regenval (bijv. hoosbuien).
• Wind met een windkracht van meer dan 17,1 meter per seconde.

-               Scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van droog- en verhardingskrimp van het materiaal alsmede kleine onvolkomenheden, als gevolg van slecht onderhoud.

-               Niet gekochte artikelen bij MST service en beheer, ook indien deze wel zijn gemonteerd door MST service en beheer.

-               Door derde geleverde materialen.

 

 

 

Betaling:

 

      -               Contant bij oplevering of mogelijkheid tot pinnen.

      -               Bij betaling via rekening binnen 8 dagen.

     - Al onze offertes zijn 30 dagen geldig na dagtekening mits anders omschreven

 

 

                Wij stellen ons niet verantwoordelijk voor eventuele onvoorziene omstandigheden.